Contraloría General de la República · N° 054089N13
Dictamen N° 54.089, de 23 de agosto de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 54.089 Fecha:23-VIII-2013 Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 692, de 2013, de la Dirección de Vialidad , que sanciona el convenio ad-referéndum N° 2, modificatorio del “Estudio de Ingeniería Construcción Ruta 7, Sector Huinay – Leptepú, Provincia de Palena, Región de Los Lagos”, pero cumple con h acer presente que no se advierte la razón por la cual en el resuelvo N° 2 del acto en examen se aprueba el cronograma de actividades modificado presentado por la firma consultora, materia, esta última, que no se encuentra afecta al control previo de legalidad. Además, cabe señalar que, en lo sucesivo, cada vez que se modifiquen contratos como el de la especie esa repartición deberá someter al trámite de toma de razón el acto administrativo que apruebe las variaciones correspondientes, y no como ocurrió respecto de la primera modificación del presente estudio, cuyo convenio fue aprobado por la resolución exenta N° 303, de 2013, de esa Dirección. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 054089N13, de 23 de agosto de 2013.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.