Contraloría General de la República · N° 004575N19
Dictamen N° 4.575, de 13 de febrero de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 4.575 Fecha: 13-II-2019 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad-referéndum modificatorio del estudio de ingeniería “Mejoramiento ruta 27-CH, sector San Pedro de Atacama – Paso Jama, Región de Antofagasta”, por cuanto no se han acompañado antecedentes que den cuenta de la realización y temáticas abordadas en la reunión llevada a cabo entre esa dirección y la Dirección General de Aguas (DGA), en la que se habría establecido el compromiso de aquélla de enviar la minuta técnica de cuya realización deriva el aumento de plazo parcial de la etapa 4 en 210 días. De igual forma, tampoco se acompaña copia de la resolución N° 87, de 2006, de la DGA, en la que se declaran áreas protegidas dentro de las “se encuentra inserta la Ruta 27-CH, en el tramo asociado al contrato materia del presente Convenio”, según se aduce en el acuerdo, como otro de los fundamentos de la modificación. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 004575N19, de 13 de febrero de 2019.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.