Contraloría General de la República · N° 037855N11
Dictamen N° 37.855, de 15 de junio de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 37.855 Fecha:15-VI-2011 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 69, de 2011, de la Dirección de Obras Hidráulicas, que autoriza la devolución de las retenciones del contrato "Obras de Emergencia en Servicios de Agua Potable Rural de Chacay, Comuna de Ñiquén, Caserío Diguillín, Comuna de Pemuco, Quiriquina, Comuna de San Ignacio, Bajo Los Amigos, Comuna de Coihueco y Trehuaco, Comuna de Trehuaco", por encontrarse ajustado a derecho. Sin embargo, del estudio de los antecedentes se advierte que los estados de pago N os 1 y 2 no fueron fechados, por lo que cabe manifestar que en lo sucesivo ese servicio deberá dar cumplimiento estricto al artículo 154 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, según el cual dichos instrumentos serán fechados el día que los firme el Jefe de Departamento Nacional o el Director Regional. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 037855N11, de 15 de junio de 2011.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.