Contraloría General de la República · N° 019558N14
Dictamen N° 19.558, de 18 de marzo de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 19.558 Fecha: 18-III-2014 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 38, de 2014, de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba modificación por aumento de plazo y de recursos del contrato de “Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Aeroportuaria Concesionada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez”, por cuanto se advierte que en la imputación presupuestaria consignada en su resuelvo N° 5 para el gasto que en él se indica, se omitió señalar la debida identificación a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. En otro orden de consideraciones, corresponde expresar que el valor de adjudicación del contrato que se modifica, según la resolución N° 259, de 2010, de ese Servicio es de $ 789.925.032 y no el que se señala en el resuelvo 2 de la resolución en examen. En mérito de lo expuesto precedentemente, se representa el acto administrativo en estudio. Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 019558N14, de 18 de marzo de 2014.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.