Contraloría General de la República · N° 042253N17
Dictamen N° 42.253, de 4 de diciembre de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 42.253 Fecha: 04-XII-2017 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad-referéndum relativo a la consultoría “Diseño Ampliación Área de Terminal Aeródromo de Mocopulli, Chiloé”, por cuanto los plazos parciales del cronograma de actividades vigente contenido en la resolución del epígrafe, no guardan correspondencia con los aprobados en la primera modificación -sancionada mediante la resolución exenta N° 657, de 2017, de esa dirección-, en la que dichos plazos sufrieron variaciones y se desplazó la ejecución de dos sub-etapas, sin que se fundamente tal discordancia. Enseguida, es dable manifestar que esa repartición no ha sometido al trámite de toma de razón el acto administrativo que sancionó la modificación antes referida a la consultoría de que se trata -resolución exenta N° 657, ya citada-. Por lo demás, en relación a la copia de la resolución exenta, cabe indicar que no es posible apreciar las razones por las cuáles resulta procedente el traspaso de las sub-etapas, ya que no se remiten antecedentes a ese respecto. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 042253N17, de 4 de diciembre de 2017.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.