Contraloría General de la República · N° 000195N18
Dictamen N° 195, de 3 de enero de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 195 Fecha: 3-I-2018 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad referéndum modificatorio, relativo al estudio de ingeniería "Mejoramiento ruta 5, sector Pasada por Chañaral, región de Atacama", por cuanto no se acompañan antecedentes relativos a la petición efectuada por la Dirección de Vialidad, Región de Atacama en orden a desarrollar una nueva etapa y que permitan dilucidar la incidencia de esta en la continuación de las actividades contempladas en la etapa 4.1 "Ingeniería básica para estudio definitivo", ni verificar la proporcionalidad del aumento de plazo que se viene aprobando, lo que resulta relevante en tanto se sanciona un incremento del término total ascendente a 180 días adicionado a la etapa 4.1-. Enseguida, resulta impropio que en el resuelvo Nº 4 se aluda a que “El saldo se pagará con cargo a futuros presupuestos”, si se tiene presente que allí se efectúa una imputación por el total del incremento pactado para el año 2017. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe División Subrogante División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 000195N18, de 3 de enero de 2018.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.