Contraloría General de la República · N° 041154N10
Dictamen N° 41.154, de 23 de julio de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 41.154 Fecha: 23-VII-2010 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 423, de 2010, de la Dirección de Vialidad, que aprueba mayor valor por reajustes y liquidación final del contrato “Construcción Puente Moncul, Provincia de Cautín, IX Región”, atendido lo manifestado en minuta adjunta, de abril de 2010, suscrita por el Ingeniero Jefe (S) del Departamento de Administración y Gestión de Contratos, de la Subdivisión de Obras, de esa repartición. Sin embargo, en lo sucesivo esa Dirección deberá practicar liquidaciones oportunamente y adoptar las medidas que correspondan a fin de evitar el extravío de documentos y la devolución, sin esperar la total tramitación de las respectivas resoluciones, de las garantías otorgadas, procurando que dichas cauciones se mantengan vigentes, lo que no ocurrió en la especie. Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 041154N10, de 23 de julio de 2010.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.