Contraloría General de la República · N° 045085N11
Dictamen N° 45.085, de 18 de julio de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 45.085 Fecha:18-VII-2011 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N°74, de 2011, de la Dirección de Obras Hidráulicas, que aprueba convenio modificatorio de la "Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Canal Nuevo Cocinera, Provincia del Choapa", IV Región de Coquimbo, pero cumple con manifestar que, en lo sucesivo, esa Dirección deberá celebrar convenios como el de la especie oportunamente, y, en forma coetánea, dictar los actos administrativos que los aprueben, los que deberán someterse al trámite de toma de razón antes de su entrada en vigencia, y no como ocurrió en la especie. Finalmente, los anexos adjuntos a los convenios que celebre dicha repartición, al formar parte integrante de los mismos, deberán transcribirse en los actos administrativos que los sancionen, conforme a lo dispuesto en el artículo 6°, inciso segundo, de la resolución N°1.600, de 2008, de este Órgano de Control, y no como ocurrió en esta oportunidad respecto de los que se aprueban en el resuelvo N° 2 del acto en examen. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 045085N11, de 18 de julio de 2011.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.