Contraloría General de la República · N° 090050N15
Dictamen N° 90.050, de 12 de noviembre de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 90.050 Fecha:12-XI-2015 La Contraloría General ha debido abstenerse nuevamente de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba la liquidación del contrato “Construcción Primer Tramo Costanera Sur”, comuna de Quinta Normal, previamente representado mediante el oficio N° 15.319, de 2014, de este origen, por cuanto no resultan concordantes los estados de pagos N°s 23 y 24 con lo consignado en el libro de obras -particularmente en los folios 0044 y 0046-, en relación a los días de multa que se aplican. Además, en relación a las partidas del asfalto de la ciclovía, correspondientes a obras extraordinarias, no consta el cumplimiento de los requisitos exigidos en el ácapite “c. Detalle” de las respectivas especificaciones técnicas. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 090050N15, de 12 de noviembre de 2015.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.