Contraloría General de la República · N° 017244N15
Dictamen N° 17.244, de 3 de marzo de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 17.244 Fecha: 03-III-2015 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro que autoriza la devolución de las retenciones del contrato “Reposición Pavimento Ruta 5, Sector Pintados-Bifurcación Huara (Etapa 2), Tramo Dm. 1.781.000,00 a Dm. 1.801.000,00, Comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá”, pero cumple con hacer presente que esa Dirección deberá adoptar las medidas que correspondan para que, en lo sucesivo, las actuaciones que deba realizar la Administración, luego de terminadas las obras -entre ellas la verificación de la existencia de multas técnicas y su monto- se lleven a cabo oportunamente; y para que los actos administrativos que dispongan la referida devolución se dicten una vez efectuada la recepción provisional, supeditando la restitución de dichas cauciones a la tramitación de aquéllos, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, aplicable en la especie. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 017244N15, de 3 de marzo de 2015.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.