Contraloría General de la República · N° E462758N24
Dictamen N° E462758, de 14 de marzo de 2024
Sumario
La Contraloría da curso al instrumento que aprueba los convenios modificatorios Nos 3 y 4 del contrato de asesoría a la inspección fiscal, tras la representación previa, por haberse justificado la extensión de los servicios hasta el 5 de junio de 2023. Ello, sin perjuicio del control previo del acto de liquidación.
Texto del pronunciamiento
N° E462758 Fecha: 14-III-2024 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba convenios modificatorios Nos 3 y 4 del contrato de asesoría a la inspección fiscal para la obra “Mejoramiento Ruta C-46, Etapa II, Sector Freirina – Huasco, tramo DM. 23.400 a DM 45.000, comunas de Freirina – Huasco, provincia Huasco, Región de Atacama”, que había sido representado por el oficio E434715 de 2024, de este origen, teniendo presente lo manifestado en la minuta del 30 de enero del año en curso, en la cual el inspector fiscal explica que se constató la interrupción de los trabajos del respectivo contrato de obra desde abril de 2023 y que se requirió contar con los servicios de la aludida asesoría hasta el 5 de junio de 2023, para labores vinculadas con el objeto de la asesoría. Lo anterior es sin perjuicio del análisis que, en el control previo del acto de liquidación, efectuará esta Contraloría General sobre la totalidad de la programación de los servicios de la asesoría, en orden a que los antecedentes que dan cuenta de la participación del personal guarden la debida correspondencia. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República (S). JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E462758N24, de 14 de marzo de 2024.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.