Contraloría General de la República · N° 008711N18
Dictamen N° 8.711, de 2 de abril de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 8.711 Fecha: 02-IV-2018 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del epígrafe, que deja sin efecto la resolución representada mediante el oficio N° 4.036, de 2018, de este origen y aprueba convenio ad-referéndum N°3, suscrito el 12 de febrero de 2018, en relación al “Estudio diagnóstico de puentes e implementación de sistemas de gestión para conservación”, teniendo presente lo manifestado en la minuta suscrita por el inspector fiscal del Departamento de Puentes de la Dirección de Vialidad, así como los antecedentes acompañados en esta oportunidad. No obstante lo anterior, corresponde precisar en relación al considerando del acto en examen, que la resolución que viene en dejar sin efecto es la N° 234, de 7 de diciembre de 2017, y no la que allí se indica. Finalmente, se hace presente que, en lo sucesivo, ese servicio deberá inutilizar el reverso de las páginas de sus actos administrativos con la firma y timbre del ministro de fe respectivo, conforme a lo manifestado en la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe División de Infraestructura y Regulación Subrogante
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 008711N18, de 2 de abril de 2018.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.