Contraloría General de la República · N° E198473N22
Dictamen N° E198473, de 28 de marzo de 2022
Texto del pronunciamiento
N° E198473 Fecha: 28-III-2022 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba liquidación final de la asesoría a la inspección fiscal para el contrato “Construcción Puente Cau-Cau y Accesos Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos”, que había sido representado por oficio Nº E165567, de 2021, de este origen, teniendo presente lo manifestado en el oficio Nº 1.534, de 2022, suscrito por el Director de Vialidad y sus antecedentes adjuntos y considerando especialmente que el plazo de la consultoría que se liquida finalizó el 12 de febrero de 2015, acorde al último convenio modificatorio y su respectivo addéndum, aprobado por la resolución N° 68, de 2021, de esa dirección. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República. JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E198473N22, de 28 de marzo de 2022.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.