Contraloría General de la República · N° 019972N15
Dictamen N° 19.972, de 13 de marzo de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 19.972 Fecha: 13-III-2015 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro que aprueba el término anticipado del contrato de ejecución de la obra "Normalización Estadio Municipal Calama", por cuanto los antecedentes tenidos a la vista no acreditan el cumplimiento de las causales invocadas en el acto en examen contenidas en la letra d), de la cláusula quinta del contrato celebrado entre las partes -aprobado mediante resolución N° 344, de 2012, de la aludida repartición pública-, esto es, no dar cumplimiento al programa de trabajo o incurrir en paralizaciones que a juicio del servicio pongan en riesgo el término de la obra dentro de los plazos acordados. Saluda atentamente a Ud. Por Orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 019972N15, de 13 de marzo de 2015.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.