Contraloría General de la República · N° 063785N12
Dictamen N° 63.785, de 12 de octubre de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 63.785 Fecha : 12-X-2012 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 195, de 2012, del SERVIU Metropolitano, que aprueba la liquidación del contrato “Construcción Colector Aguas Lluvias Zona Sur de Santiago”, comunas de San Bernardo y Maipú, por cuanto no consta que se hayan aplicado las multas establecidas en la letra b) del resuelvo N° 4 de la resolución N° 1.189, de 2008, de ese Servicio -que adjudicó el aludido contrato-, por incumplimiento en el avance de obras de acuerdo a la programación financiera en los estados de pagos N os 2 y 3. Por otra parte, se observa un error en el monto señalado en la resolución exenta N° 1.822, de 2010, de ese servicio, por concepto de obras extraordinarias -$ 459.918.474-, ya que de acuerdo a la sumatoria de las partidas allí contempladas, su valor corresponde a $ 449.190.526. Finalmente, no se advierten los antecedentes que den cuenta de las autorizaciones que acorde con el Código de Aguas serían necesarias para realizar modificaciones al Canal Lo Espejo, como ocurrió en la especie. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 063785N12, de 12 de octubre de 2012.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.