Contraloría General de la República · N° E20556N25
Dictamen N° E20556, de 6 de febrero de 2025
Sumario
La Contraloría toma razón del documento que modifica, por interés público, obras y servicios del contrato de concesión "Ruta 66, Camino de la Fruta", disponiendo que la Dirección General de Concesiones esclarezca una eventual omisión de la inspección fiscal en multas por demoras.
Texto del pronunciamiento
N° E20556 Fecha: 06-02-2025 Esta Contraloría General ha dado curso al documento del epígrafe, que modifica, por razones de interés público, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Ruta 66, Camino de la Fruta”. Sin perjuicio de lo anterior, cumple con manifestar que los antecedentes adjuntos dan cuenta de una eventual omisión de la inspección fiscal en la proposión de multas asociadas a la demora en la entrega de las correcciones vinculadas al “PID Obras Adicionales Los Culenes” -según los plazos establecidos en la resolución exenta N° 95, de 2024, de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas-, y en la entrega de la “Garantía de Fiel Cumplimiento de los proyectos de ingeniería de detalle y estudios” dispuesta por resolución exenta N° 11, de 2024, de la misma Dirección, por lo que esa repartición deberá adoptar las medidas tendientes a esclarecer tales situaciones y, de ser pertinente, a subsanarlas. Saluda atentamente a Ud., Víctor Hugo Merino Rojas Contralor General de la República (S)
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E20556N25, de 6 de febrero de 2025.
Más sobre Concesiones de Obras Públicas
-
La Contraloría concluye que la licitación internacional de los duty free del Aeropuerto Arturo Merino Benítez se ajustó a derecho y desestima las tres impugnaciones de la recurrente: falta de fundamentación de la adjudicación, oferta económica desproporcionada y exclusión por cero puntos en indicadores.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la contratación directa de la asesoría a la inspección fiscal de la concesión, por la necesidad de supervisión oportuna, aunque instruye al ministerio licitar públicamente sus contratos en lo sucesivo.
-
La Contraloría no da curso a la resolución N° 54, de 2026, de la Dirección General de Concesiones, porque la delegación en que se basa no fue aprobada por el Ministro de Obras Públicas ni cumple los requisitos legales. Además, ordena al Ministro revisar las delegaciones de la Directora e informar en 20 días.
Todos los pronunciamientos sobre Concesiones de Obras Públicas
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.