Contraloría General de la República · N° 004574N19
Dictamen N° 4.574, de 13 de febrero de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 4.574 Fecha: 13-II-2019 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba el convenio modificatorio N° 1 de la consultoría “Estudio de factibilidad, construcción embalse Bollenar en la primera sección del río Claro de Rengo, región de O'Higgins”, pero cumple con precisar acerca de la fecha de inicio de las etapas incorporadas en la presente modificación -3A y 3B- al contrato y la relación entre ellas, que son las indicadas en la Tabla N° 3, numeral 3.3, del punto 3 del acuerdo. Por su parte, debe tenerse en consideración para los fines que correspondan que existe una diferencia en el valor consignado del informe de la etapa 4 contenido en la tabla N° 7 del punto 3.5 del convenio en examen, con respecto al monto correspondiente a dicho informe, según el presupuesto inicial. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 004574N19, de 13 de febrero de 2019.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.