Contraloría General de la República · N° E244008N22
Dictamen N° E244008, de 24 de agosto de 2022
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final de la asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal del contrato de construcción del Sistema de Regadío Cuncumén, Etapa I, tras subsanarse las observaciones que motivaron su representación.
Texto del pronunciamiento
N° E244008 Fecha: 09-VIII-2022 Esta Contraloría General ha dado curso, al instrumento del rubro, que aprueba liquidación final de la “Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato CO-CSRC-01 Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, Región de Valparaíso Etapa I”, que había sido representado mediante oficio N° E179661, de 2022, de este origen, teniendo presente en relación a las observaciones allí formuladas, lo manifestado en la minuta de mayo de 2022, suscrita por la Jefa (S) del Departamento de Construcción de Riego, y los demás antecedentes adjuntos en esta oportunidad. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República. JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E244008N22, de 24 de agosto de 2022.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.