Contraloría General de la República · N° 048059N11
Dictamen N° 48.059, de 29 de julio de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 48.059 Fecha: 29-VII-2011 Esta Contraloría General ha dado curso a la Resolución N° 25, de 2011, de la Dirección de Vialidad de la Región Metropolitana, que aprueba antecedentes y acepta propuesta para la ejecución de la asesoría a la inspección fiscal del proyecto que indica, cuyo proceso licitatorio se rigió por las bases administrativas, términos de referencia y sus respectivos anexos, elaborados conforme a los formatos tipos aprobados por la resolución N° 227, de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas. Sin embargo, cumple con hacer presente que, en lo sucesivo, cada vez que ese servicio introduzca modificaciones a esas bases o sus anexos, debe aprobarlas por resolución sometida al trámite de toma de razón antes de que produzcan sus efectos, y no como ocurrió en esta ocasión en que se introdujeron variaciones a dicho instrumento sin la aludida aprobación, aun cuando ellas no afectaron su juridicidad (aplica dictamen N° 29.646, de 2010). Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 048059N11, de 29 de julio de 2011.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.