Contraloría General de la República · N° 026835N18
Dictamen N° 26.835, de 25 de octubre de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 26.835 Fecha: 25-X-2018 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que acepta propuesta pública para la asesoría a la inspección fiscal del proyecto “Construcción nuevo puente Cautín en Cajón, Región de La Araucanía”, teniendo presente, respecto de lo indicado en el oficio N° 19.775 de 2018, de este origen, lo manifestado en el oficio N° 9.080 -de 12 de septiembre de 2018- suscrito por el Director de Vialidad, la minuta de corrección, suscrita por la Jefa del Departamento de Licitaciones -de fecha 14 de agosto del mismo año- y los antecedentes acompañados en esta oportunidad. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 026835N18, de 25 de octubre de 2018.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.