Contraloría General de la República · N° 083641N16
Dictamen N° 83.641, de 18 de noviembre de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 83.641 Fecha: 18-XI-2016 Esta Contraloría General ha debido abstenerse nuevamente de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba la liquidación del contrato “Construcción de Obras Fluviales Río Andalién, ciudad de Concepción, Etapa 1”, por cuanto la observación formulada por esta Entidad de Fiscalización mediante el oficio N° 57.593, de 2016, no ha sido desvirtuada. En efecto, lo esgrimido en el oficio N° 5.824, de 30 de septiembre de 2016, de esa dirección y sus antecedentes adjuntos, en orden a pactar un nuevo índice base en los convenios modificatorios del contrato, no resulta suficiente toda vez que en el punto 7.11 de las bases pertinentes, se dispone que para el caso de variación o modificación de obras, el índice base será el IPC del mes que antecede a la fecha de la apertura de la propuesta. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 083641N16, de 18 de noviembre de 2016.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.