Contraloría General de la República · N° E436844N24
Dictamen N° E436844, de 9 de enero de 2024
Sumario
La Contraloría no da curso al instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de canalización del Estero Las Cruces, porque no se remitieron todos los antecedentes solicitados en el oficio N° E410624, de 2023.
Texto del pronunciamiento
N° E436844 Fecha: 9-I-2024 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba liquidación final del contrato “CO- ELC-03 Construcción Mejoramiento Canalización Estero Las Cruces Tramo Puente Lo Boza hasta Descarga en Estero Lampa y Obras Anexas entre puente Verde y puente Lo Baza, comunas de Quilicura y Pudahuel, región Metropolitana, por cuanto lo manifestado en la minuta de diciembre de 2023, de la Jefatura del Departamento de Construcción de Obras de Evacuación de Aguas Lluvias, de la Dirección de Obras Hidráulicas, no permite superar todas las observaciones formuladas en el oficio N° E410624, de 2023, de este origen, atendido que no se han remitido los antecedentes del punto 4 del mencionado oficio, los que fueron oportunamente solicitados. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República (S) Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E436844N24, de 9 de enero de 2024.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.