Contraloría General de la República · N° 100893N15
Dictamen N° 100.893, de 22 de diciembre de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 100.893 Fecha: 22-XII-2015 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que acepta oferta para la ejecución de la asesoría a la inspección fiscal del proyecto de “Mejoramiento ruta costera, sector Villa Ukika - Aeropuerto, tramo Dm. 0,00 al Dm. 5.275,239, región de Magallanes y Antártica Chilena”, por cuanto la resolución N° 185, de 2015, de la Dirección General de Obras Públicas, que aprobó la contratación de la obra objeto de la asesoría, fue representada mediante el oficio N° 98.414, de 2015, de este origen. Asimismo, cumple con manifestar que, en conformidad al artículo 56 del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría -aprobado por el decreto N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas-, ese servicio debió exigir garantía adicional, por cuanto el monto de la propuesta aceptada es inferior al presupuesto oficial en más de un 20%. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación Subrogante
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 100893N15, de 22 de diciembre de 2015.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.