Contraloría General de la República · N° 029039N19
Dictamen N° 29.039, de 13 de noviembre de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 29.039 Fecha: 13-XI-2019 Esta Contraloría General no ha dado curso al documento del rubro, que adjudica la propuesta pública de la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago”, por cuanto no se ha justificado suficientemente el motivo expuesto en el Acta de Evaluación de Ofertas Técnicas de fecha 22 de agosto de 2019, y en el Oficio Ord. N° 1 de fecha 29 de agosto de 2019, de la Comisión de Evaluación, para dejar fuera del certamen al Consorcio Creaxxion Ingenieros Consultores Ltda. -Gauss S.A.. En efecto, en tales antecedentes no se explicita cómo la sola inclusión en el equipo nominado por el aludido licitante de un actual funcionario de otro servicio público habilita, en la especie, a esa Dirección, en los términos del artículo 56 de la ley N° 18.575 -que se invoca a tal fin-, para excluirlo de dicho proceso concursal. En mérito de lo precedentemente expuesto, se representa el acto administrativo del epígrafe. Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 029039N19, de 13 de noviembre de 2019.
Artículos que cita
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.