Contraloría General de la República · N° 012951N18
Dictamen N° 12.951, de 24 de mayo de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 12.951 Fecha: 24-V-2018 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad-referéndum del estudio de ingeniería “Reposición ruta 5, sector Enlace Travesía – Copiapó, región de Atacama”, por cuanto lo señalado en la cláusula primera del addendum que ahora se viene aprobando no resulta suficiente para subsanar la observación formulada en el oficio N° 9.021, de 2018, de esta Entidad de Control, toda vez que la circunstancia de que se establezca que para realizar los diseños de calle de servicios a que se alude en las bases se requiere un ajuste de cubicaciones, no explica los fundamentos del cambio de que se trata, ya que no se describe la situación inicial de los diseños de las referidas calles -previo a la modificación que se aprueba-, ni se determinan las partidas comprendidas en tales diseños a los efectos de definir su relación con las que se vienen incrementando. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 012951N18, de 24 de mayo de 2018.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.