Contraloría General de la República · N° 068536N14
Dictamen N° 68.536, de 4 de septiembre de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 68.536 Fecha: 04-IX-2014 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba el convenio de liquidación final del contrato “Reparación del Sistema de Riego Embalse Coihueco”, por cuanto no se han acompañado los certificados de control de la resistencia mecánica de los hormigones instalados en el muro de parapeto de la presa, conforme a lo establecido en el punto 16 de las especificaciones técnicas especiales, los que fueron solicitados oportunamente al servicio. Enseguida, no se justifica la excesiva demora que se advierte en la celebración del convenio y en la emisión del acto en examen, si se tiene presente que la recepción única de las obras se remonta al 24 de febrero de 2011. Por último, en el acta de recepción única no se consigna la fecha de término de la obra, no obstante lo establecido al efecto en el artículo 166 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, aplicable en la especie. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 068536N14, de 4 de septiembre de 2014.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.