Contraloría General de la República · N° 036124N11
Dictamen N° 36.124, de 7 de junio de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 36.124 Fecha: 07-VI-2011 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 81, de 2011, del Ministerio de Obras Públicas que deja sin efecto la resolución N° 82, de 2010, de ese Ministerio, y aprueba convenio ad referéndum celebrado por trato directo y sus addéndum para la ejecución del estudio "Diseño para la Construcción Nuevo Aeródromo de Peldehue, Colina", atendido que se trata de una regularización de un convenio celebrado en mayo de 2010, pero cumple con hacer presente que en lo sucesivo, ese Ministerio debe arbitrar las medidas que correspondan para que contrataciones como la que autoriza el acto en examen se ajusten al proceso de licitación pública. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 036124N11, de 7 de junio de 2011.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.