Contraloría General de la República · N° 044332N16
Dictamen N° 44.332, de 15 de junio de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 44.332 Fecha: 15-VI-2016 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad referéndum N° 1, relativo al contrato “A.I.F reposición pavimento ruta 202, acceso norte a Valdivia, sector: Pichoy – Valdivia, región de los Ríos”, por cuanto, no se advierten los antecedentes que justifican, en lo que interesa, la disminución del contrato por la inasistencia de los integrantes del equipo, durante el segundo mes de iniciada la consultoría, por lo que procedería que ese servicio aplicara la multa por ausencia de personal prevista en el artículo 24 de las bases de concurso. Por otra parte, conforme a los antecedentes tenidos a la vista, la consultora que suscribió el pacto es la individualizada en el convenio que se transcribe, y no la singularizada al inicio del resuelvo N° 1 del acto en examen. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 044332N16, de 15 de junio de 2016.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.