Contraloría General de la República · N° 039983N17
Dictamen N° 39.983, de 14 de noviembre de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 39.983 Fecha: 14-XI-2017 La Contraloría General ha debido abstenerse nuevamente de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba la liquidación final del contrato “Operación de 18 pozos en el sector de El Escorial comuna de Panquehue, región de Valparaíso”, por cuanto las observaciones formuladas por esta Entidad de Fiscalización mediante el oficio N° 20.403, de 2017, no han sido subsanadas en su totalidad, no obstante lo manifestado al efecto en la minuta justificativa suscrita por el Inspector Fiscal de la obra, de junio de 2017 y sus documentos adjuntos. Lo anterior, atendido que no se acompañan antecedentes que respalden el monto preciso del incremento de las subpartidas de la partida “energización a través de grupo electrógenos y conexión a grupo de bombeo para cada pozo”, ello si se considera que tampoco se ha aplicado respecto de esas subpartidas un criterio de proporcionalidad vinculado con el mayor plazo pactado. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 039983N17, de 14 de noviembre de 2017.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.