Contraloría General de la República · N° 008623N20
Dictamen N° 8.623, de 4 de mayo de 2020
Texto del pronunciamiento
N° 8.623 Fecha: 04-V-2020 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que regulariza lo obrado y aprueba convenio ad referéndum N° 1 de la asesoría a la inspección fiscal de la obra “Construcción Embalse Chironta, valle de Lluta, región de Arica y Parinacota”, pero cumple con manifestar que la misma medida que se contiene en el acto en examen, con anterioridad fue dispuesta por la resolución N° 50, de 2019, de la Dirección de Obras Hidráulicas -representada mediante el oficio N° 3.297, de 2020, de este origen-, sin que en el acto administrativo de la suma se deje constancia de esa circunstancia, lo que debe evitarse en lo sucesivo (aplica oficio N° 11.674, de 2018, de esta Contraloría General). Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 008623N20, de 4 de mayo de 2020.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.