Contraloría General de la República · N° 077325N10
Dictamen N° 77.325, de 22 de diciembre de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 77.325 Fecha : 22-XII-2010 La Contraloría General no ha dado curso a la resolución 665, de 2010, de la Dirección de Vialidad, que aprueba indemnización que indica y convenio celebrado al efecto en relación al contrato de asesoría a la inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta L-202, Sector Villa Alegre Putagán, Tramo Km. 0,00 al Km. 11,04", Provincia de Linares, VII Región, por no ajustarse a derecho. En efecto, resulta improcedente el pago por concepto de indemnización que se autoriza en conformidad al artículo 60 del decreto N° 48 de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría, por cuanto en la especie, encuentra su causa en la disminución del valor de la asesoría a resultas de una reducción de su plazo, a fin de que sea concordante con la duración de la obra a la que accede, y no en una modificación de servicios susceptible de indemnizar de acuerdo al citado artículo. Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 077325N10, de 22 de diciembre de 2010.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.