Contraloría General de la República · N° E181646N25
Dictamen N° E181646, de 27 de octubre de 2025
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 14, de 2019, y aprueba la liquidación del contrato de mejoramiento de la Ruta F-50, teniendo presentes los nuevos antecedentes acompañados.
Texto del pronunciamiento
N° E181646 Fecha: 27-10-2025 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que deja sin efecto la resolución N° 14, de 2019, de esa dirección, y aprueba la liquidación del contrato “Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo Orozco – Quilpué, Etapa III, Tramo DM. 0.295,73 al DM 11.900,00 Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso”, previamente representada por los oficios N°s. 22.979, de 2019, y E130444, de 2021, ambos de este origen, teniendo presente los antecedentes acompañados en esta oportunidad, y lo manifestado por la jefa del Departamento de Administración y Gestión de Contratos de la Dirección de Vialidad, en su minuta explicativa de 5 de septiembre del año en curso. Saluda atentamente a Ud., Carolina Requena Duschner Contralora General de la República (S)
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E181646N25, de 27 de octubre de 2025.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.