Contraloría General de la República · N° 027341N13
Dictamen N° 27.341, de 3 de mayo de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 27.341 Fecha: 03-V-2013 La Contraloría General ha dado curso en esta oportunidad a la resolución N° 154, de 2012, del Serviu Metropolitano, que aprueba la liquidación del contrato “Construcción Corredor de Transporte Público Las Industrias, entre Comercio y Carlos Valdovinos y Obras Complementarias Tramos 1, 2, 3 y 4”, comuna de San Joaquín -y que había sido representado mediante el oficio N° 65.434, de 2012, de esta Entidad de Control-, teniendo presente lo manifestado por ese servicio en su oficio N° 3.241, de 2013. Sin embargo, en lo sucesivo, respecto de las certificaciones de control de calidad, ese SERVIU deberá adoptar las medidas que sean necesarias, a fin de dar estricto cumplimiento a los procedimientos establecidos en las bases de licitación y, en su caso, determinar las eventuales responsabilidades administrativas por el incumplimiento de las disposiciones relativas a los controles de calidad de las obras que contrata. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 027341N13, de 3 de mayo de 2013.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.