Contraloría General de la República · N° 001750N19
Dictamen N° 1.750, de 18 de enero de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 1.750 Fecha: 18-I-2019 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que adjudica la propuesta pública de la Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción del “Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Santiago – Talca y Acceso Sur a Santiago”. No obstante lo anterior, cumple con hacer presente el DS MOP N° 1, al que se alude en el considerando décimo, fue tomado razón con alcances el 5 de septiembre de 2018, no encontrándose en la situación ahí consignada. En otro orden de consideraciones, las resoluciones exentas N os 837, 1.055 y 1.224 indicadas en los vistos cuarto, quinto y sexto, respectivamente, fueron sancionadas por la DGOP y no por la DGC, como erróneamente se señala. De igual forma cabe señalar, que la resolución exenta N° 1.332, indicada en el visto séptimo, es de fecha 16 de abril de 2018, y no como allí se indica. Con los alcances que preceden, se ha tomado razón del instrumento del epígrafe. Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 001750N19, de 18 de enero de 2019.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.