Contraloría General de la República · N° 011894N19
Dictamen N° 11.894, de 2 de abril de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 11.894 Fecha: 02-V-2019 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento de la suma, que aprueba la liquidación final del contrato, “Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50), Sector San Fernando-Cruce Ruta I-860, Tramo Dm. 0,00 al Dm. 560,00 (Hacia San Fernando) y Dm. 0,00 al Dm. 2.345,00 (Hacia Santa Cruz), Comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O'Higgins”, por cuanto no se adjuntan los antecedentes de respaldo que sustentan las modificaciones de obra aprobadas durante la contratación, lo que resulta necesario para examinar la regularidad de la ejecución del contrato, especialmente, si se considera que de acuerdo al detalle que se consigna en el acta de liquidación que se aprueba, se habría excedido el porcentaje máximo de aumento efectivo de obras, que establece el artículo 106 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 011894N19, de 2 de abril de 2019.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.