Contraloría General de la República · N° 008778N23
Dictamen N° 8.778, de 8 de junio de 2023
Sumario
La Contraloría no dio curso al instrumento que adjudica la obra "Construcción Biblioteca Regional de La Araucanía", por faltar documentación esencial y no constar el parecer del servicio sobre la oferta condicionada ni respuesta formal al contratista.
Texto del pronunciamiento
N° 8.778 Fecha: 08-VI-2023 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que adjudica la obra "Construcción Biblioteca Regional de La Araucanía”, por cuanto no se ha acompañado la documentación que dé cuenta de la propiedad del terreno en el que será emplazada la obra, el informe de revisor independiente, el estudio de tráfico de ascensores ni los planos de red seca y distribución de extintores. Además, de los antecedentes tenidos a la vista no es posible advertir que ese servicio haya manifestado su parecer con relación a los términos en que el contratista adjudicado ratificó su oferta, en su carta de 3 de marzo de 2023, citada en los vistos del acto en examen, en orden a condicionarla a la actualización de la oferta por la demora en la adjudicación y conforme a la jurisprudencia de la Contraloría General. Por otra parte, tampoco consta que esa Dirección haya dado respuesta formal a lo solicitado por el contratista para que se le aplique el mecanismo de reajuste de contratos de Obras Públicas, del decreto N° 177, de 2022, del Ministerio de Obras Públicas, según indica en presentación realizada a esta Sede de Control, cuya copia se adjunta a fin de que en el evento de reingresar a tramité el respectivo acto administrativo, esa repartición informe sobre la respuesta dada al contratista. Saluda atentamente a Ud. J ORGE BERMÚDEZ SOTO Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 008778N23, de 8 de junio de 2023.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.