Contraloría General de la República · N° 028008N12
Dictamen N° 28.008, de 14 de mayo de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 28.008 Fecha: 14-V-2012 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 15, de 2012, de la Dirección de Vialidad, Región Metropolitana, que aprueba la liquidación final del contrato “Conservación Periódica Camino Panamericana Norte - Polpaico, Rol G-132, Km. 0,0 al Km. 9,8, Comuna de Til Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana”, por ajustarse a derecho. Sin embargo, cumple con señalar que, en lo sucesivo, cuando esa Dirección estime que procede recibir con reservas una obra -como ocurrió en la especie- deberá ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, disposición según la cual recepcionada de esa manera una obra, corresponde autorizar la devolución de las retenciones, salvo una suma equivalente a cinco veces el valor en que se avalúe el costo de las reparaciones a realizar, fijándose un plazo para que el contratista efectúe las reparaciones, y no como se procedió en el caso que se analiza. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 028008N12, de 14 de mayo de 2012.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.