Contraloría General de la República · N° 042251N17
Dictamen N° 42.251, de 4 de diciembre de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 42.251 Fecha: 04-XII-2017 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba la liquidación final del contrato denominado “Conservación de riberas río El Tránsito varios sectores valle El Tránsito comuna de Alto del Carmen, región de Atacama”, en atención a que con los antecedentes acompañados no se advierte cuáles serían los plazos parciales acordados con la inspección fiscal que el contratista habría incumplido, conforme a lo indicado en el informe de término de obra para la calificación del contratista, otorgado según el artículo 181 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas. Enseguida, no se aportan mayores antecedentes relativos a los hechos que afectaron parte de las obras entre la recepción provisoria de 9 de marzo de 2017 y la definitiva, según da cuenta el acta de recepción definitiva de 22 de agosto del año en curso. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 042251N17, de 4 de diciembre de 2017.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.