Contraloría General de la República · N° 052304N13
Dictamen N° 52.304, de 14 de agosto de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 52.304 Fecha: 14-VIII-2013 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 111, de 2013, de la Dirección General de Obras Públicas, que adjudica la propuesta pública para la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región”. Sin perjuicio de lo anterior, cumple con hacer presente que –atendida la regulación efectuada por las Bases para Contratos de Asesoría a la Inspección Fiscal para Contratos de Obras Públicas Concesionadas, sancionadas por la resolución N° 61, de 2011, de esa Dirección, artículo 3.2, último párrafo, y su especialidad– entiende que el informe final será entregado de acuerdo al numeral 17 del anexo complementario, términos de referencia, aprobado por la resolución exenta N° 872, de 2013, de ese Servicio, y no como se indica en el numeral 16 del mismo (aplica dictamen N° 48.153, de 2013, de este Organismo de Control). Con el alcance que antecede, se ha tomado razón de la resolución individualizada. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 052304N13, de 14 de agosto de 2013.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.