Contraloría General de la República · N° 013466N18
Dictamen N° 13.466, de 31 de mayo de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 13.466 Fecha: 31-V-2018 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba la liquidación final y autoriza la devolución de retenciones del contrato “Obras de Emergencia por Escasez Hídrica Sistema de Agua Potable Rural El Chalaco, Comuna de Petorca, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso”, por cuanto, no fueron remitidos los documentos que fundamentan la primera modificación del convenio en estudio, aprobada mediante la resolución exenta N° 5.818, de 2012, de la Dirección de Obras Hidráulicas, en particular los análisis de precios unitarios y las especificaciones técnicas de cada una de las partidas que la componen, acorde a lo establecido en el punto 5.11 del acuerdo celebrado por trato directo que originó la presente contratación. Asimismo, cabe añadir que tampoco se acompañan los ensayes de materiales que validan el cumplimiento de la partida N° 18, de la sección C, del presupuesto, Losa de hormigón armado y desagües para filtro. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 013466N18, de 31 de mayo de 2018.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.