Contraloría General de la República · N° E154169N21
Dictamen N° E154169, de 9 de noviembre de 2021
Texto del pronunciamiento
E154169/2021 Fecha: 09-XI-2021 La Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba la liquidación final del contrato “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal la Cisterna, Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago”, por cuanto no se advierte la razón por la cual solo se rebajaron las utilidades asociadas al ítem 1.11 “Profesional de Apoyo D.S MOP N°135”, y no de los restantes que fueron objeto de reprogramaciones, según da cuenta el Anexo N°2 “Presupuesto de Disminución”, que se transcribe en su primer resuelvo. Por otra parte, no fue remitida la liquidación de remuneraciones de don Juan José Tolosa Audisio, correspondiente al mes de marzo de 2019, que debió adjuntarse al estado de pago N° 36, ni la nómina de personal relativa al estado de pago N°42, de acuerdo con lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 21 de las bases aprobadas por resolución N°61, de 2011, de la Dirección General de Obras Públicas. En mérito de lo expuesto, se representa la resolución del epígrafe. Saluda atentamente a Ud. Por orden del Contralor General de la República Osvaldo Vargas Zincke Jefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E154169N21, de 9 de noviembre de 2021.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.