Contraloría General de la República · N° 003833N20
Dictamen N° 3.833, de 11 de febrero de 2020
Texto del pronunciamiento
N° 3.833 Fecha: 11-II-2020 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro que deja sin efecto la resolución que indica -que había sido previamente representada por los oficios N os 3.503 y 32.317, ambos de 2018 y 22.659, de 2019, todos de este origen-, y aprueba la liquidación final del contrato “Mejoramiento Ruta S-785-T, Camino Loncoche – Calafquén, Sector Loncoche – Puente Paya, Tramo Dm. 0.000,00 – Dm. 8492.12”; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía” teniendo presente lo señalado en la minuta de respuesta suscrita por la inspectora fiscal de 3 de octubre de 2019 y demás antecedentes adjuntos. Sin embargo, cumple con precisar, que en lo sucesivo se deberá procurar mayor precisión en los convenios modificatorios de obra explicitando los fundamentos de las modificaciones, particularmente mente en cuanto a los plazos que se pactan, lo que en el estudio de que se trata, solo resulta posible de determinar en el presente ingreso. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 003833N20, de 11 de febrero de 2020.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.