Contraloría General de la República · N° E105442N25
Dictamen N° E105442, de 24 de junio de 2025
Sumario
La Contraloría toma razón del documento que aprueba la liquidación final del contrato de construcción del Puente Primer Corral, teniendo presente lo informado por la Dirección de Vialidad sobre las observaciones formuladas.
Texto del pronunciamiento
N° E105442 Fecha: 24-06-2025 Esta Contraloría General ha dado curso al documento del epígrafe, que aprueba la liquidación final del contrato “Construcción Puente Primer Corral - Camino Puelo, Paso El Bolsón, comuna de Cochamó, provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos”, previamente representado por el oficio N° E61208, de 2025, de este origen, teniendo presente, en relación con las observaciones allí formuladas, lo manifestado en la minuta N°01, de 28 de mayo del presente año, suscrita por la Jefa del Departamento de Administración y Gestión de Contratos, de la Dirección de Vialidad, y sus antecedentes adjuntos. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República Víctor Hugo Merino Rojas Subcontralor General
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E105442N25, de 24 de junio de 2025.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.