Contraloría General de la República · N° E392701N23
Dictamen N° E392701, de 13 de septiembre de 2023
Sumario
La Contraloría toma razón del convenio modificatorio que aprueba la asesoría a la inspección fiscal de esa obra vial, precisando que la resolución N° 78, de 2019, se tramitó el 31 de mayo de 2019 y que las ausencias del mes 19 fueron del 4 al 5 de diciembre de 2020.
Texto del pronunciamiento
N° E392701 Fecha: 13-IX-2023 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del epígrafe, que aprueba convenio modificatorio ad referéndum N°1 de la asesoría a la inspección fiscal del contrato “Construcción conexión vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, Tramo DM 27.480 al DM 42.480, provincia Capitán Prat, región de Aysén”, pero cumple con precisar que la resolución N° 78, de 2019, de esa dirección, citada en el primer párrafo del convenio, fue tramitada el 31 de mayo de la misma anualidad, y que las fechas de ausencias informadas en el mes 19, son del 4 al 5 de diciembre de 2020, y no como se señala en el punto 1.1 de dicho acuerdo. Saluda atentamente a Ud. Por orden del Contralor General de la República. JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E392701N23, de 13 de septiembre de 2023.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.