Contraloría General de la República · N° 003703N13
Dictamen N° 3.703, de 17 de enero de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 3.703 Fecha: 17-I-2013 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 1.104, de 2012, de la Dirección de Vialidad, que aprueba la liquidación final del contrato “Mejoramiento Ruta N-532, Sector Cruce Puyaral - Puente el Ala, Tramo Dm. 0.000,00 - Dm. 8.408,97”; Comuna de San Nicolás, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. Sin embargo, cumple con hacer presente que se deberán adoptar las medidas que correspondan para que, en lo sucesivo, los actos administrativos que dispongan la devolución de las retenciones se dicten una vez efectuada la recepción provisional de las obras, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, sin que obste a ello la circunstancia de que a la fecha de dicha recepción se encuentre pendiente la evaluación de multas técnicas, como se indica en el considerando del acto en examen (aplica dictamen N° 64.141, de 2009). Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 003703N13, de 17 de enero de 2013.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.