Contraloría General de la República · N° 024505N18
Dictamen N° 24.505, de 2 de octubre de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 24.505 Fecha: 02-X-2018 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que deja sin efecto la resolución que indica -previamente representada mediante el oficio N° 52.613, de 2016, de este origen- y aprueba la liquidación final del contrato “Alargue Tapón Embalse Ancoa, Provincia de Linares, Región del Maule”, teniendo presente lo manifestado en esta oportunidad en el ordinario 2.448, de 11 de mayo del año en curso, suscrito por el jefe de departamento de construcción de riego, de la Dirección de Obras Hidráulicas y en sus antecedentes adjuntos. No obstante, cumple con reiterar que en lo sucesivo se deberán adoptar las medidas que correspondan para que las actuaciones que debe realizar la Administración luego de terminadas las obras, como son el proceso de liquidación y la emisión del acto en examen, se lleven a cabo oportunamente. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 024505N18, de 2 de octubre de 2018.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.