Contraloría General de la República · N° 039115N17
Dictamen N° 39.115, de 7 de noviembre de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 39.115 Fecha: 07-XI-2017 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del epígrafe, que aprueba convenio ad referéndum N° 3 relativo al estudio de ingeniería “Mejoramiento ruta 7, sector Hornopirén - Pichanco, tramo puente El Blanco - puente Cholgo, región de Los Lagos”, por cuanto hay una discrepancia entre el número de lotes que se contempla expropiar como resultado del estudio, en el considerando de la resolución -30- y el señalado en el cuadro resumen de expropiaciones adjunto -25-. Enseguida, en la minuta del inspector fiscal, de 31 de mayo del año en curso -citada en el considerando-, se anota que una de las actividades afectadas es la elaboración de planos, en circunstancias que el ítem 5.2 “set de planos”, no sufre alteración en el presupuesto Por último, cabe precisar que el convenio Nº 2 modificó el plazo de la consultoría, extendiéndolo a 840 días, y no como se señala en la cláusula primera del acuerdo. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 039115N17, de 7 de noviembre de 2017.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.