Contraloría General de la República · N° 027040N17
Dictamen N° 27.040, de 21 de julio de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 27.040 Fecha: 27-VII-2017 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba un convenio de modificación de contrato de la “Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1”, pero cumple con hacer presente que esa repartición deberá ajustar la participación de los “Especialistas Densificación” incluida en los anexos N° 6 del primer convenio –“Cronograma Modificado”–, y N°s 4 y 6 del segundo convenio –“Cronograma Vigente” y “Cronograma Modificado”, respectivamente– de manera que expresen fielmente lo contratado. Asimismo, se advierte un error en el recurso físico “Instalación de Faenas (NA)” comprendido en el anexo N° 1 –“Presupuesto Vigente”– del segundo acuerdo, toda vez que se refleja una determinada cantidad, en circunstancias que debiese ser cero. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 027040N17, de 21 de julio de 2017.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.