Contraloría General de la República · N° 016475N17
Dictamen N° 16.475, de 8 de mayo de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 16.475 Fecha: 08-V-2017 Mediante la presentación de la referencia, don Daniel Morales Farías, en representación de la empresa R&Q Ingeniería S.A., solicita la reconsideración del dictamen N° 6.967, de 2017, de este origen, que representó la resolución N° 204, de 2016, de la Dirección General de Obras Públicas –por las razones que en dicho oficio se expresan–, que adjudicaba la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón”, expresando los fundamentos que a su juicio motivarían la aludida reconsideración. Sobre la materia, cumple con manifestar que lo expresado por el interesado se ha tenido presente con ocasión del trámite de control preventivo de juridicidad de la citada resolución en su reingreso, frente al cual este ente fiscalizador nuevamente se abstuvo de tomar razón de la misma, por los motivos de que da cuenta el oficio N° 16.039, de 2017, de este Organismo de Control, cuya copia se adjunta. Transcríbase a la Dirección General de Obras Públicas. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Osvaldo Vargas Zincke Jefe División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 016475N17, de 8 de mayo de 2017.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.