Contraloría General de la República · N° 014549N17
Dictamen N° 14.549, de 24 de abril de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 14.549 Fecha: 24-IV-2017 La Contraloría General ha dado curso al documento del epígrafe, que aprueba la liquidación final del contrato “Mejoramiento ruta O-516, sector cruce Reunión-Paso Hondo, tramo Km. 0,00 al Km. 12,00, comunas de Yumbel y Cabrero, provincia del BioBío, región del BioBío”, teniendo presente, respecto de las observaciones formuladas en el oficio N° 55.000, de 2015, de este origen, los antecedentes remitidos en esta oportunidad. Sin embargo, cumple con señalar que en atención a que tal liquidación ha sido suscrita por el contratista, y por tanto aceptada por este, esta Entidad de Control entiende que la reserva de derechos contenida en el punto 4 de la misma, no tiene incidencia en sede administrativa de acuerdo al inciso final del artículo 184 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 014549N17, de 24 de abril de 2017.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.